1. Toepasselijkheid
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten, werkzaamheden en leveringen van Van A Naar Bouw, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
- Deze voorwaarden gelden voor zowel particuliere (consumenten) als zakelijke opdrachtgevers. Waar bepalingen verschillen, wordt dit expliciet vermeld.
- In geval van strijd tussen de offerte/overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de offerte/overeenkomst.
2. Offertes en overeenkomsten
- Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld.
- Een overeenkomst komt tot stand zodra de offerte schriftelijk of per e-mail is geaccepteerd.
- Meerwerk of wijzigingen worden pas uitgevoerd na akkoord van de opdrachtgever.
3. Werkzaamheden
- Van A Naar Bouw voert renovatie-, verbouwings- en installatiewerkzaamheden uit, waaronder elektra, loodgieterswerk, montage, tegelwerk, stucwerk, vloeren en coördinatie van complete projecten.
- Werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de afgesproken planning, voor zover omstandigheden dit toelaten.
- Het werkgebied van Van A Naar Bouw omvat Flevoland en Noord-Holland.
4. Verplichtingen van de opdrachtgever
- De opdrachtgever zorgt ervoor dat de werkplek tijdig toegankelijk, veilig en geschikt is.
- De opdrachtgever verstrekt tijdig alle relevante informatie, keuzes en goedkeuringen.
- Indien vergunningen, toestemmingen of goedkeuringen nodig zijn, is de opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk, tenzij schriftelijk anders afgesproken.
- Vertraging of extra kosten door onjuiste of onvolledige informatie komen voor rekening van de opdrachtgever.
5. Planning en uitvoering
- Opgegeven termijnen zijn indicatief, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
- Van A Naar Bouw is niet aansprakelijk voor vertraging door overmacht, leveringsproblemen, onvoorziene bouwkundige situaties of vertraging door derden.
- Indien de werkzaamheden tijdelijk moeten worden stilgelegd door omstandigheden buiten de invloed van Van A Naar Bouw, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
6. Prijzen en betaling
- Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij anders vermeld.
- Betaling vindt plaats in de volgende termijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen:
- 50% aanbetaling bij akkoord op de offerte (opdrachtbevestiging). Deze aanbetaling dient te zijn voldaan vóór inplanning en/of start van de werkzaamheden. Van A Naar Bouw start de werkzaamheden pas na ontvangst van deze aanbetaling.
- 30% termijn bij aanvang van de werkzaamheden.
- 20% slottermijn bij oplevering van het werk.
- De factuur voor de slottermijn (20%) wordt opgesteld bij oplevering. De betalingstermijn van de slottermijn bedraagt 14 dagen na oplevering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
- Bij uitblijven van tijdige betaling mag Van A Naar Bouw (na aankondiging) werkzaamheden opschorten.
- Wettelijke rente en redelijke incassokosten kunnen in rekening worden gebracht bij te late betaling.
7. Meerwerk en minderwerk
- Wijzigingen of aanvullende werkzaamheden op verzoek van de opdrachtgever gelden als meerwerk.
- Meerwerk wordt alleen uitgevoerd na voorafgaand akkoord van de opdrachtgever.
- Minderwerk geeft alleen recht op verrekening voor zover dit schriftelijk is overeengekomen.
8. Materialen en levering
- Van A Naar Bouw mag gebruikmaken van materialen en producten van derden.
- Levertijden van materialen zijn afhankelijk van leveranciers en gelden als indicatie.
- Zichtbare gebreken aan geleverde materialen moeten zo snel mogelijk worden gemeld.
9. Oplevering en klachten
- Het werk geldt als opgeleverd zodra de opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd of in gebruik heeft genomen.
- Kleine opleverpunten die herstelbaar zijn, staan oplevering niet in de weg.
- Klachten over zichtbare gebreken moeten binnen 7 dagen na oplevering schriftelijk worden gemeld.
- Klachten schorten de betalingsverplichting niet automatisch op.
10. Garantie
- Van A Naar Bouw geeft 2 jaar garantie op de deugdelijkheid van de door haar uitgevoerde installatiewerkzaamheden (de installatie), gerekend vanaf de opleverdatum.
- De garantie houdt in dat Van A Naar Bouw, naar eigen keuze, een gebrek kosteloos herstelt of het betreffende onderdeel van de installatie opnieuw uitvoert, voor zover het gebrek het gevolg is van ondeugdelijke uitvoering door Van A Naar Bouw.
- Garantie geldt uitsluitend op de door Van A Naar Bouw uitgevoerde installatiewerkzaamheden.
- Garantie geldt niet voor normale slijtage, onjuist of onoordeelkundig gebruik, gebrekkig onderhoud, werkzaamheden of wijzigingen door derden, of gebreken in door de opdrachtgever aangeleverde materialen.
- Garantie geldt niet voor gebreken die het gevolg zijn van bouwkundige oorzaken, zoals verzakking, vochtproblemen, lekkages buiten de installatie of constructieve gebreken.
- Voor producten en materialen van derden geldt uitsluitend de (fabrieks)garantie van de betreffende leverancier/producent, voor zover van toepassing.
- De opdrachtgever meldt een gebrek schriftelijk en geeft Van A Naar Bouw de gelegenheid het gebrek binnen een redelijke termijn te onderzoeken en te herstellen.
- Indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, kan Van A Naar Bouw de garantie opschorten totdat alsnog volledig is betaald.
11. Aansprakelijkheid
- Van A Naar Bouw is alleen aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van aantoonbare tekortkoming.
- Voor zover wettelijk toegestaan is Van A Naar Bouw niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen: gevolgschade, winstderving, omzetverlies, gemiste besparingen, bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie, vertragingsschade en immateriële schade.
- Iedere aansprakelijkheid van Van A Naar Bouw is beperkt tot het bedrag dat voor de betreffende overeenkomst (of het betreffende deel van de werkzaamheden) in rekening is gebracht, met een maximum van het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Van A Naar Bouw in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.
12. Overmacht
- Onder overmacht vallen alle omstandigheden buiten de redelijke invloed van Van A Naar Bouw, zoals ziekte, extreme weersomstandigheden, storingen, materiaaltekorten, transportproblemen en uitval van leveranciers of onderaannemers.
- In geval van overmacht mogen verplichtingen worden opgeschort of aangepast zonder schadeplichtigheid.
13. Annulering en beëindiging
- Bij annulering door de opdrachtgever mogen reeds gemaakte kosten, bestelde materialen en uitgevoerde werkzaamheden in rekening worden gebracht.
- Indien een overeenkomst tussentijds wordt beëindigd, heeft Van A Naar Bouw recht op vergoeding van het reeds uitgevoerde werk en gemaakte kosten.
14. Bedrijfsgegevens
- Bedrijfsnaam: Van A Naar Bouw
- KvK-nummer: 69734909
- Werkgebied: Flevoland en Noord-Holland
15. Toepasselijk recht
- Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
- Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van A Naar Bouw is gevestigd, tenzij dwingend recht anders bepaalt.
16. Slotbepaling
Indien een bepaling uit deze voorwaarden ongeldig blijkt, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.